Извещение о проведении запроса ценовых котировок

№ 3-ЗЦК-2015 от 09 июля 2015 г.

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту участка кровли пристроя к главному корпусу депо для нужд ГУП «ГЭТ»

1. Способ закупки: запрос ценовых котировок.

2. Наименование Заказчика: Государственное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ (ГУП «ГЭТ»)

3. Место нахождения: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9

4. Почтовый адрес: 423576, РТ, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9

5. Адрес электронной почты: pget_nk@mail.ru

6. Номер контактного телефона и факса:

Приемная: (8555) 39 79 69, факс (8555) 39 81 45

Отдел материального снабжения: (8555) 39 79 55

7. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту участка кровли пристроя к главному корпусу депо, расположенного по адресу 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9, в объеме, установленные в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению) и Локальным  сметным расчетом (Приложение № 2 к Извещению).

8. Место, условия и сроки выполнения работ: согласно Технического задания (Приложение № 1 к извещению).

9. Начальная (максимальная) цена договора: 499107 (Четыреста девяносто девять тысяч сто семь) рубля 00 копеек.

10. Порядок формирования цены договора: Цена договора формируется из стоимости расходов, необходимых для выполнения работ с учетом всех необходимых расходов на материалы, оборудование, изделия, конструкции и инвентарь, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, расходы по вывозу строительного мусора и полной уборки помещений, расходы на страхование, транспортные расходы, нормативные коэффициенты. Начальная (максимальная) цена договора формируется без учета НДС.

11. Форма, сроки и порядок оплаты работы: оплата осуществляется путем безналичного расчета перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик обязуется произвести оплату за выполненные работы после завершения работ и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при отсутствии выявленных дефектов и недостатков, в сроки, установленные Графиком платежей (Приложение № 3 к Извещению).

12. Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к ее безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика: согласно Технического задания (Приложение № 1 к извещению).

13. Требования к описанию участниками запроса ценовых котировок выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик: не предусмотрено.

14. Требования, предъявляемые к участникам запроса ценовых котировок:

1) Участник запроса ценовых котировок должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки.

2) Участник запроса котировок должен обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации лицензиями на производство работ, подлежащих лицензированию и являющихся предметом закупки, сертификатами на материалы, используемые для выполнения указанных работ.

3) Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса ценовых котировок - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя;

4) На день подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок деятельность участника запроса ценовых котировок не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5) Отсутствие у участника запроса ценовых котировок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6) Отсутствие сведений об участнике запроса ценовых котировок в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация о закупке доступна для ознакомления на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, http://223.agzrt.ru, а также на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.getnk.ru с 09 июля 2015 г., платы за предоставление документации не установлено.

16. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам запроса ценовых котировок разъяснений положений документации о закупке: любой участник закупки с 09 июля 2015 года по 13 июля 2015 года вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений закупочной документации. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня получения письменного запроса размещает на официальном сайте соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса ценовых котировок, от которого поступил запрос.

17. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки: Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в письменной форме в срок, указанный в пунктах 18-19 настоящего извещения о проведении запроса котировок. Котировочная заявка оформляется согласно Приложению № 4 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку. Внесение изменений в заявку не допускается.

Участник запроса ценовых котировок в составе котировочной заявки должен приложить следующие документы (предоставить сведения):

а) котировочную заявку (Приложение № 4 к извещению);

б) анкету участника запроса ценовых котировок (Приложение № 5 к извещению);

в) документы (заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника копии), подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в закупочной документации в соответствии с пунктом 14 настоящего извещения;

г) копии учредительных документов участника запроса ценовых котировок, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц);

д) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса ценовых котировок оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), или выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

е) копию свидетельства о постановке участника запроса ценовых котировок на налоговый учет, заверенную печатью участника запроса ценовых котировок и подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию;

ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса ценовых котировок - юридического лица;

з) копию уведомления налогового органа о применении участником запроса ценовых котировок упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника, в случае, если он применяет упрощенную систему налогообложения;

и) заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника запроса ценовых котировок копии лицензий на производство работ, подлежащих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации лицензированию и являющихся предметом закупки, копии сертификатов на материалы, используемые для выполнения работ.

к) участники запроса ценовых котировок - физические лица должны представить письменное согласие на обработку персональных данных.

Документы, приложенные к заявке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью Участника.

Заказчик вправе проверять соответствие представленных Участником запроса ценовых котировок сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке на участие в запросе ценовых котировок.

18. Порядок, место, дата и время начала срока подачи котировочных заявок: котировочная заявка подается в письменной форме по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9, кабинет ОМТС, начиная с 09 июля 2015 года 11:00 ч. по московскому времени.

19. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 14 июля 2015 года в 14:00 ч. по московскому времени.

20. Место и дата рассмотрения заявок участников запроса ценовых котировок и подведение итогов закупки: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9, кабинет генерального директора, дата: 15 июля 2015 года, время: 09:00

21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: комиссия рассматривает на соответствие их требованиям, установленным в настоящем извещении, и оценивает котировочную заявку в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «Горэлектротранспорт».

22. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник запроса ценовых котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении одинаковой наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников, предложивших аналогичную цену.

23. Срок подписания победителем запроса ценовых котировок договора: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заказчик закупки вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок, отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив об этом на официальном сайте извещение. При этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупочной процедуры или любыми третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса ценовых котировок.

Приложение № 1 к извещению о проведении запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту участка кровли пристроя к главному корпусу депо

1. Наименование работ:

Капитальный ремонт участка кровли пристроя к главному корпусу депо.

2. Место выполнения работ:

Государственное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9.

3. Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ – в течение 3- календарных дней с момента подписания договора.

Дата окончания работ: 20 августа 2015 г. Конечный срок выполнения работы не может быть изменен.

4. Объем выполняемых работ:

5. Условия выполняемых работ

- Работы должны быть выполнены в объеме и в сроки, установленные в закупочной документации по запросу ценовых котировок и настоящим техническим заданием.

- Работы должны проводиться в соответствии с действующими ГОСТами, строительными, санитарными и противопожарными нормами.

- Перед началом выполнения работ по договору Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте и представить Заказчику график производства работ. При наличии у Заказчика, по указанному выше документу, замечаний, в том числе и по срокам, Подрядчик вносит в него изменения в установленный Заказчиком срок. Без наличия утверждённого графика выполнения работ Подрядчик не имеет права приступать к выполнению работ.

- Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

- Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

- Специалисты Подрядчика должны быть обеспечены приборами, необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты.

- Материалы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иметь гарантию изготовителя.

- При выполнении работ работники Подрядчика обязаны содержать в чистоте место выполнения работ и прилегающую территорию.

- Отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

- На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. Для освидетельствования скрытых работ Подрядчик должен приглашать представителя Заказчика письменно за три рабочих дня. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случаях, когда Заказчик не был информирован о проведении промежуточной приемки или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем - восстановить ее.

- Подрядчику необходимо строго соблюдать технику безопасности при выполнении работ во избежание производственных травм и несчастных случаев в процессе работ. За технику безопасности при выполнении работ ответственность несет Подрядчик.

- Согласовывать с Заказчиком места складирования строительных материалов, заезда транспорта, ограждения мест прохода.

- Подрядчик должен в установленном порядке нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за нарушение правил и порядка ведения работ.

- Подрядчик обязан предъявить заказчику:

а) сертификаты на все использованные в процессе выполнения работ материалы;

б) локальный сметный расчет;

в) график производства работ;

г) дефектную ведомость объемов работ;

д) акты освидетельствования скрытых работ;

е) акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

ж) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Материалы, используемые в ходе выполнения работ:

- Строительные материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новые, ранее не использовавшиеся, сертифицированы в Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ. Подрядчик обязан осуществлять за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.

- Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику: образцы материалов для согласования.

- Все представленные образцы должны иметь прайс-листы изготовителей, сертификаты (качества, гигиенические и другие). Переданные образцы должны быть одобрены Заказчиком в течение 3 (Три) рабочих дня с даты их предоставления.

Требования к качеству работ:

- Качество, технические характеристики работ, безопасность, результаты работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, ТУ, ППБ на соответствующий вид работ, применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.

- При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и пожарной безопасности. По мере необходимости производить очистку территории от строительного мусора и вывозку его на полигон Заказчика. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта.

- При выполнении работ необходимо осуществить устройство временного инвентарного ограждения опасных зон работ в соответствии с требованиями нормативных документов и устройство охранного освещения участков работ.

- Применять материалы, получившие сертификаты соответствия, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие пригодность для применения в строительстве на территории РФ.

Требования по объему и сроку гарантий качества работ:

- Срок предоставления гарантии качества ремонтных работ должен составляет не менее 60 месяцев со дня подписания сторонами акт приемки выполненных работ (КС-2). По окончании выполнения работ в полном объеме Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту приемки выполненных работ приемочной комиссией.

- Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной работе, они устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

- При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока эксплуатации объекта несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнения работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, Заказчик должен письменно заявить обо всех недостатках Подрядчику, с указанием сроков их устранения.

- Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения.

- При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков  Заказчик составляет односторонний акт.

- В случае отказа Подрядчика устранить недостатки, Заказчик вправе поручить устранение недостатков иному лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

- После устранения обнаруженных недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполняемых работ, Стороны подписывают акт устранения недостатков.

Приложение № 2 к извещению о проведении запроса ценовых котировок

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 3 к извещению о проведении запроса ценовых котировок

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате Товара досрочно, без предварительного уведомления Поставщика.

Приложение № 4 к извещению о проведении запроса ценовых котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:_______________________

Кому: ГУП «ГЭТ»

_____________________________________________________________________________

наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки на поставку товара

исходя из требований, указанных в закупочной документации, дает согласие на участие в запросе ценовых котировок на право заключения договора на выполнение работ капитальному ремонту участка кровли пристроя к главному корпусу депо для нужд ГУП «ГЭТ».

Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________

(указать адрес, индекс)

Телефон ____________________ E-mail: ___________________________

Расчетный счет _________________________ в _____________________________________

                                                                                   (наименование банковского учреждения)

БИК______________________ Корр. счет_____________________ ОКАТО _____________

ИНН ______________________ ОГРН ____________________________

ФИО контактного лица_______________________________________ Телефон контактного лица_____________________

1.______________________________ (Наименование организации для юридического лица, ФИО для физического лица) в лице_____________________________ (ФИО руководителя) условия договора, требования к работе, указанные в Извещении о проведении запроса котировок, Техническом задании и Локальном сметном расчете, в полном объеме выполнить _____________________________________

(согласен/не согласен написать прописью)

______________________(подпись)

2. Цена договора включает в себя _________________________________(перечисляется участником), т.е. является окончательной и составляет ___________________ руб.*

                                                                                                         (прописью)

3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в Извещении о запросе котировок на ____ листах прилагаются.

Уполномоченный представитель

участника процедуры закупки (для юридических лиц)/

участник процедуры закупки (для физических лиц)                  _________________ (Ф.И.О.)

^{(подпись)}

М.П.

Приложение № 5 к извещению о проведении запроса ценовых котировок

Анкета Участника запроса ценовых котировок

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 6 к извещению о проведении запроса ценовых котировок

Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту участка кровли пристроя к главному корпусу депо

г. Нижнекамск                                                                                        «__» __________ 2015 г.

Государственное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ (ГУП «ГЭТ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Хабибуллина Рафаила Исмагиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________ действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик по заданию Заказчика, обязуется своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту участка кровли пристроя к главному корпусу депо (далее – ремонтные работы) согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору), Локального сметного расчета (Приложение № 2 к Договору), а «Заказчик» обязуется надлежащим образом принять и оплатить указанные ремонтные работы.

1.2. Адрес выполнения ремонтных работ: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ____________(_______________________________) рублей _____ копеек. В том числе НДС 18 %*.

2.2. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего договора.

2.3. Цена договора формируется из стоимости расходов, необходимых для выполнения работ с учетом всех необходимых расходов на материалы, оборудование, изделия, конструкции и инвентарь, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, расходы по вывозу строительного мусора и полной уборки помещений, расходы на страхование, транспортные расходы, нормативные коэффициенты, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, то есть является окончательной.

2.4. Оплата осуществляется путем безналичного расчета перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. Заказчик обязуется произвести оплату за выполненные работы после завершения работ и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при отсутствии выявленных дефектов и недостатков, в сроки, установленные Графиком платежей (Приложение № 3 к Договору). Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить ремонтные работы в объеме и в сроки, установленные в Договоре, Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Договору).

3.1.2. Проводить ремонтные работы в соответствии с действующими ГОСТами, строительными, санитарными и противопожарными нормами.

3.1.3. За 3 (Три) рабочих дня до начала выполнения ремонтных работ согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте и представить Заказчику график производства работ.

Подрядчик обязан предъявить Заказчику:

а) сертификаты на все использованные в процессе выполнения работ материалы и оборудование;

б) локальный сметный расчет;

в) график производства работ;

г) дефектную ведомость объемов работ;

д) приказ о назначении Представителя Подрядчика.

3.1.4. Обеспечить наличие постоянного достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

3.1.5. Обеспечить своих специалистов приборами, необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты.

3.1.6. Осуществлять за свой счет приемку материалов, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.

3.1.7. Согласовывать с Заказчиком места складирования строительных материалов, заезда транспорта, ограждения мест прохода.

3.1.8. Содержать в чистоте место выполнения работ и прилегающую территорию.

3.1.9. За 3 (Три) рабочих дня до начала выполнения ремонтных работ предоставить Заказчику образцы материалов для согласования.

3.1.10. В случае необходимости, предварительно согласовывать с руководством Заказчика отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков.

3.1.11. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения ремонтных работ;

3.1.12. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения ремонтных работ, а также иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых ремонтных работ, либо создают невозможность ее завершения в срок, немедленно сообщить об этом Заказчику и до получения от него указаний приостановить ремонтные работы.

3.1.13. Предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами выполнения ремонтных работ;

3.1.14. На скрытые работы оформлять акты освидетельствования скрытых работ. Для освидетельствования скрытых работ Подрядчик должен пригласить представителя Заказчика письменно за 3 (Три) рабочих дня. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случаях, когда Заказчик не был информирован о проведении промежуточной приемки или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем - восстановить ее.

3.1.15. Строго соблюдать пропускной и внутри объектовый режим на территории Заказчика.

3.1.16. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, строго соблюдать технику безопасности при выполнении ремонтных работ во избежание производственных травм и несчастных случаев в процессе ремонтных работ. За технику безопасности при выполнении ремонтных работ ответственность несет Подрядчик.

3.1.17. До начала ремонтных работ работники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж по охране труда, проведенный Заказчиком.

3.1.18. В установленном порядке нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за нарушение правил и порядка ведения работ.

3.1.19. Сдать Заказчику выполненные ремонтные работы по акту приемки  выполненных ремонтных работ (форма КС-2) в срок, установленный в заявке Заказчика.

3.1.20. После окончания ремонтных работ предъявить Заказчику:

а) акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

б) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.1.21. Нести ответственность до сдачи ремонтных работ за риск случайного повреждения их результатов, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.1.22. После выполнения и сдачи ремонтных работ Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней за свой счет вывезти с территории Заказчика принадлежащие Подрядчику оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения ремонтных работ.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.

3.2.3. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.2.4. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения ремонтных работ.

3.3.2. Обеспечить доступ на Объект персонала, техники, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимом.

3.3.3. Назначать своего представителя для проведения с Подрядчиком рабочих совещаний  по  согласованию возникающих вопросов при производстве ремонтных работ.

3.3.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их предоставления, одобрить переданные Заказчиком образцы материалов.

3.3.5. До начала ремонтных работ провести вводный инструктаж по охране труда работникам Подрядчика.

3.3.6. Принять от Подрядчика выполненные ремонтные работы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления предусмотренных договором документов Подрядчиком либо дать мотивированный отказ в приемке ремонтных работ.

3.3.7. Произвести в установленные Договором сроки оплату результатов ремонтных работ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Подрядчика выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

3.4.2. Во время исполнения Договора проверять ход и качество ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.3. Отказаться от оплаты результатов ремонтных работ (этапа) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором;

3.4.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых ремонтных работ требованиям, установленным Договором.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик приступает к выполнению ремонтных работ в течение 3- календарных дней с момента подписания договора.

4.2. Дата окончания работ: 20 августа 2015 г. Конечный срок выполнения работы не может быть изменен.

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

5.1. После выполнения ремонтных работ, в день окончания их выполнения, Подрядчик передает Заказчику уведомление о завершении выполнения ремонтных работ. К уведомлению должны прилагаться Акт о приемке выполнения работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.2. Для приемки результата ремонтных работ Заказчиком созданная приемочная комиссия, которая в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком указанных в пункте 5.1. документов обязана с участием представителя Подрядчика проверить качество и соответствие выполненных ремонтных работ требованиям Договора. В ходе приемки проводится экспертиза выполненных Подрядчиком ремонтных работ в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. При этом при необходимости от Подрядчика могут запрашиваться необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по предоставленным документам и материалам.

5.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя для участия в приемке.

5.4.1. При положительном заключении приемочной комиссии Заказчиком подписывается Акт приемки выполненных работ (форма КС-2).

5.4.2.1. При выявлении несоответствий результата ремонтных работ требованиям Договора, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Договора. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

5.4.2.2. На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

5.4.2.3. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты повторного предоставления Подрядчиком указанных в пункте 5.1 документов. При повторном обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих качество ремонтных работ, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, оформляются указанные в пункте 5.4.2 Договора отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ, который направляется Подрядчику.

5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата ремонтных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата ремонтных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.7. Работы по настоящему Договору считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ

6.1. Качество, технические характеристики работ, безопасность, результаты работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, ТУ, ППБ на соответствующий вид работ, применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.

6.2. Срок предоставления гарантии качества ремонтных работ составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами акт приемки выполненных работ (КС-2). По окончании выполнения работ в полном объеме Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту приемки выполненных работ приемочной комиссией.

6.3. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной работе, они устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

6.4. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока эксплуатации объекта несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнения работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, Заказчик должен письменно заявить обо всех недостатках Подрядчику, с указанием сроков их устранения.

6.5. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт.

6.7. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки, Заказчик вправе поручить устранение недостатков иному лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.8. После устранения обнаруженных недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполняемых работ, Стороны подписывают акт устранения недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Споры, возникающие из настоящего договора, рассматриваются сторонами с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

7.3. Сторона обязана рассмотреть претензию в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения.

7.4. В случае если стороны не придут к соглашению, споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде РТ.

7.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный  третьим лицам, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, связанных с исполнением Договора.

7.6. Заказчик не несет ответственности по обязательствам Подрядчика перед третьими лицами в связи с исполнением Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если невозможность выполнения ими своих обязательств явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, решения правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами.

8.2. В этом случае исполнение обязательств, указанных в договоре, откладывается на период действия форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более шести месяцев с момента получения уведомления от другой стороны, то стороны вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться действительными только в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон, и скреплены печатями.

9.4. Документы, переданные по факсу и электронной почте, признаются сторонами как имеющие юридическую силу до момента их подтверждения оригиналами.

9.5. Расторжение настоящего Договора возможно в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.6. Все приложения к настоящему договору, подписанные сторонами, являются его неотъемлемой частью.

9.7. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, ликвидации стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом другую сторону.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1

к договору подряда № ____ от «___» __________ 2015 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту участка кровли пристроя к главному корпусу депо

1. Наименование работ:

Капитальный ремонт участка кровли пристроя к главному корпусу депо.

2. Место выполнения работ:

Государственное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9.

3. Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ – в течение 3- календарных дней с момента подписания договора.

Дата окончания работ: 20 августа 2015 г. Конечный срок выполнения работы не может быть изменен.

4. Объем выполняемых работ:

5. Условия выполняемых работ

- Работы должны быть выполнены в объеме и в сроки, установленные в закупочной документации по запросу ценовых котировок и настоящим техническим заданием.

- Работы должны проводиться в соответствии с действующими ГОСТами, строительными, санитарными и противопожарными нормами.

- Перед началом выполнения работ по договору Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте и представить Заказчику график производства работ. При наличии у Заказчика, по указанному выше документу, замечаний, в том числе и по срокам, Подрядчик вносит в него изменения в установленный Заказчиком срок. Без наличия утверждённого графика выполнения работ Подрядчик не имеет права приступать к выполнению работ.

- Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

- Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

- Специалисты Подрядчика должны быть обеспечены приборами, необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты.

- Материалы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иметь гарантию изготовителя.

- При выполнении работ работники Подрядчика обязаны содержать в чистоте место выполнения работ и прилегающую территорию.

- Отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

- На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. Для освидетельствования скрытых работ Подрядчик должен приглашать представителя Заказчика письменно за три рабочих дня. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случаях, когда Заказчик не был информирован о проведении промежуточной приемки или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем - восстановить ее.

- Подрядчику необходимо строго соблюдать технику безопасности при выполнении работ во избежание производственных травм и несчастных случаев в процессе работ. За технику безопасности при выполнении работ ответственность несет Подрядчик.

- Согласовывать с Заказчиком места складирования строительных материалов, заезда транспорта, ограждения мест прохода.

- Подрядчик должен в установленном порядке нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за нарушение правил и порядка ведения работ.

- Подрядчик обязан предъявить заказчику:

а) сертификаты на все использованные в процессе выполнения работ материалы;

б) локальный сметный расчет;

в) график производства работ;

г) дефектную ведомость объемов работ;

д) акты освидетельствования скрытых работ;

е) акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

ж) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Материалы, используемые в ходе выполнения работ:

- Строительные материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новые, ранее не использовавшиеся, сертифицированы в Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ. Подрядчик обязан осуществлять за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.

- Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику: образцы материалов для согласования.

- Все представленные образцы должны иметь прайс-листы изготовителей, сертификаты (качества, гигиенические и другие). Переданные образцы должны быть одобрены Заказчиком в течение 3 (Три) рабочих дня с даты их предоставления.

Требования к качеству работ:

- Качество, технические характеристики работ, безопасность, результаты работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, ТУ, ППБ на соответствующий вид работ, применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.

- При выполнении работ необходимо соблюдение СНиП, правил техники безопасности и пожарной безопасности. По мере необходимости производить очистку территории от строительного мусора и вывозку его на полигон Заказчика. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта.

- При выполнении работ необходимо осуществить устройство временного инвентарного ограждения опасных зон работ в соответствии с требованиями нормативных документов и устройство охранного освещения участков работ.

- Применять материалы, получившие сертификаты соответствия, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие пригодность для применения в строительстве на территории РФ.

Требования по объему и сроку гарантий качества работ:

- Срок предоставления гарантии качества ремонтных работ должен составляет не менее 60 месяцев со дня подписания сторонами акт приемки выполненных работ (КС-2). По окончании выполнения работ в полном объеме Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту приемки выполненных работ приемочной комиссией.

- Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной работе, они устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

- При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока эксплуатации объекта несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнения работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, Заказчик должен письменно заявить обо всех недостатках Подрядчику, с указанием сроков их устранения.

- Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения.

- При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков  Заказчик составляет односторонний акт.

- В случае отказа Подрядчика устранить недостатки, Заказчик вправе поручить устранение недостатков иному лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

- После устранения обнаруженных недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполняемых работ, Стороны подписывают акт устранения недостатков.

Приложение № 2

к договору подряда № ____ от «___» __________ 2015 года.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

В настоящем Приложении приводится локальный сметный расчет, предложенный в заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок № 3-ЗЦК-2015, с которым заключается договор

Приложение № 2

к договору подряда № ____ от «___» __________ 2015 года.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате Товара досрочно, без предварительного уведомления Поставщика.